sia energieeffizienz
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) regeln die Vertragsbeziehungen zwischen der sia project GmbH, Benrather Schloßallee 101, 40597 Düsseldorf (nachfolgend „sia.energieeffizienz“) und ihren Kunden (Verbraucher und Unternehmer) in Bezug auf Energieberatung, iSFP-Erstellung, Fördermittelservice, technische Planung (TGA/HKLS/Elektro) sowie.
Anfragen und Verträge können insbesondere per E-Mail über info@sia-energieeffizienz.de erfolgen. Informationen zu Leistungen finden sich auf www.sia-energieeffizienz.de.
1.1 sia.energieeffizienz erbringt Beratungs- und Planungsleistungen rund um energetische Sanierungen (u. a. iSFP, Fördermittelservice, TGA-Planung).
1.2 Abweichende AGB des Kunden gelten nicht, es sei denn, sia.energieeffizienz stimmt ihrer Geltung ausdrücklich zu.
1.3 Diese AGB gelten auch für künftige Aufträge, sofern nichts anderes vereinbart wird. Vertragssprache ist Deutsch.
2.1 Verträge kommen durch Angebot von sia.energieeffizienz und Annahme durch den Kunden zustande (z. B. per E-Mail-Bestätigung oder durch Leistungserbringung).
2.2 sia.energieeffizienz kann die Annahme von einer Identitätsprüfung abhängig machen.
2.3 Angebote sind freibleibend, sofern nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet.
3.1 Energieberatung & iSFP
Erstellung eines individuellen Sanierungsfahrplans und begleitende Energieberatung auf Basis von Objektunterlagen, Ortstermin(en) und fachlichen Standards.
3.2 Fördermittelservice
Prüfung und Beantragung geeigneter Förderprogramme (z. B. BEG).
Rückerstattungsklausel: Wird ein durch sia.energieeffizienz erstellter Förderantrag nicht genehmigt, erstattet sia.energieeffizienz das Entgelt für den Förderservice. Ausgenommen sind bereits erbrachte zusätzliche/gesonderte Planungsleistungen. Entfällt die Förderung wegen Nichteinhaltung von Förderkriterien durch Kunde oder von ihm beauftragte Dritte, besteht kein Rückerstattungsanspruch.
3.3 Planungsleistungen / Umsetzungsvorbereitung
Fachplanung (insb. HKLS/Elektro), Leistungsbilder nach gesonderter Vereinbarung; Koordination von Schnittstellen; Mitwirkung bei Vergabe.
3.4 Einsatz von Unterauftragnehmern
sia.energieeffizienz ist berechtigt, qualifizierte Unterauftragnehmer einzusetzen.
3.5 Vermittlung externer Dienstleister
Sofern für Ausführungsleistungen externe Unternehmen empfohlen werden, agiert sia.energieeffizienz ausschließlich als Vermittler und wird nicht Vertragspartei. Ein Vermittlungserfolg ist nicht geschuldet. Vergütungen externer Dienstleister werden unmittelbar zwischen Kunde und Externen abgerechnet.
4.1 Der Kunde stellt alle erforderlichen Informationen/Unterlagen vollständig und wahrheitsgemäß bereit, ermöglicht erforderliche Termine/Begehungen und erteilt notwendige Vollmachten.
4.2 Verzögerungen oder Mehrkosten aufgrund verspäteter oder unzutreffender Mitwirkungen gehen zu Lasten des Kunden.
5.1 Maßgeblich sind die im Angebot vereinbarten Preise.
5.2 Zusatz-, Änderungs- oder Wiederholungsleistungen werden mit 100 €/h zzgl. USt. berechnet, sofern nichts anderes vereinbart ist.
5.3 Rechnungen sind sofort fällig und innerhalb von 14 Kalendertagen ohne Abzug auf das benannte Konto zu zahlen. Einwendungen gegen Rechnungen sind innerhalb eines Monats zu erheben.
5.4 sia.energieeffizienz kann vor Leistungsbeginn eine angemessene Anzahlung verlangen.
6.1 Kündigt der Kunde gemäß § 648 BGB (Werkvertrag), behält sia.energieeffizienz den Anspruch auf vereinbarte Vergütung abzüglich ersparter Aufwendungen. Pauschal gelten 60 % als ersparte Aufwendungen (abweichender Nachweis möglich).
6.2 Findet innerhalb von 180 Tagen nach Vertragsschluss trotz angebotener Terminvorschläge kein Vor-Ort-Termin statt, sind 60 % des Honorars zu zahlen.
6.3 Eine außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund bleibt vorbehalten, insbesondere bei erheblichen Pflichtverstößen, Zahlungsverzug oder nachhaltigem Vertrauensverlust.
6.4 sia.energieeffizienz kann vom Vertrag zurücktreten, wenn unvorhersehbare Umstände (z. B. höhere Gewalt, Kapazitätsengpässe) die Leistungserbringung unmöglich machen. Bereits geleistete Zahlungen werden erstattet.
Bei stufenweiser Beauftragung steht sia.energieeffizienz nach Abschluss jeder Leistungsstufe eine förmliche Abnahme zu. Bei Montageleistungen erfolgt eine Abnahme nach Fertigstellung.
8.1 Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.
8.2 sia.energieeffizienz haftet unbeschränkt bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, bei Übernahme einer Garantie sowie bei Schäden aus Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.
8.3 Bei unentgeltlichen Diensten oder unverbindlichen Vorabschätzungen ist die Haftung für Sach- und Rechtsmängel ausgeschlossen.
8.4 Für Leistungen externer Dienstleister, die der Kunde beauftragt, übernimmt sia.energieeffizienz keine Haftung.
8.5 Rückabwicklung: Kosten des Ausbaus trägt der Kunde, sofern der Rücktritt nicht von sia.energieeffizienz zu vertreten ist.
9.1 Ist der Kunde Verbraucher (§ 13 BGB), hat er ein 14-tägiges Widerrufsrecht ab Vertragsschluss.
9.2 Der Widerruf ist per eindeutiger Erklärung (Brief oder E-Mail) zu richten an:
sia project GmbH – sia.energieeffizienz
Benrather Schloßallee 101
40597 Düsseldorf
E-Mail: info@sia-energieeffizienz.de
9.3 Folgen des Widerrufs: Rückzahlung aller erhaltenen Zahlungen; Rückgewähr empfangener Leistungen oder Wertersatz, wenn Rückgabe nicht möglich ist.
9.4 Das Widerrufsrecht erlischt, wenn die Dienstleistung vollständig erbracht wurde und der Kunde zuvor ausdrücklich zugestimmt und seine Kenntnis vom Erlöschen bestätigt hat.
Es gilt die Datenschutzerklärung von sia.energieeffizienz in der jeweils aktuellen Fassung (abrufbar unter www.sia-energieeffizienz.de).
Die Verarbeitung personenbezogener Daten externer Apps/Hersteller erfolgt nach deren Datenschutzbestimmungen.
12.1 sia.energieeffizienz nimmt an keinem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teil und ist hierzu nicht verpflichtet.
12.2 EU-Online-Streitbeilegung: http://ec.europa.eu/consumers/odr
(keine Teilnahmeverpflichtung).
13.1 Änderungen oder Ergänzungen dieser AGB bedürfen der Textform. sia.energieeffizienz kann AGB mit Wirkung für die Zukunft ändern und informiert hierüber vorab in Textform; Widerspruchsfrist mindestens 4 Wochen.
13.2 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
13.3 Gerichtsstand ist Düsseldorf, sofern der Kunde Kaufmann ist oder die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt.
13.4. Dieser Vertrag enthält Elemente des Kaufrechts (§§ 433 ff. BGB) und des Werkvertragsrechts (§§ 631 ff. BGB). Im Streitfall gelten die jeweiligen Vorschriften für den entsprechenden Vertragsbestandteil.
13.5. Sollten Vereinbarungen, die in diesem Vertrag getroffen worden sind, ganz oder teilweise der Rechtswirksamkeit ermangeln oder nicht durchgeführt werden, so wird dadurch die Gültigkeit des übrigen Vertragsinhaltes nicht berührt. Anstelle der ungültigen oder unwirksamen Bedingung tritt dann eine solche, die der Intention der Vertragspartner am nächsten kommt.
Stand: Oktober 2025